1. Образцы договоров 2018
  2. Образец договора строительного подряда в формате doc, pdf, txt
Консультация юриста
БЕСПЛАТНО

Позвонить: +7 (499) 110-12-83

Образец договора строительного подряда в формате doc, pdf, txt

Образец договора строительного подряда – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора строительного подряда являются Заказчик и Подрядчик.

Договор по строительному подряду заключается как в отношении возведения новых объектов, так и при ремонте или реконструкции уже существующих. В зависимости от объема и сложности предстоящих работ текст соглашения может занять с десяток страниц. Поэтому чтобы полностью выписать все условия желательно воспользоваться услугами юриста. Его усилия помогут в будущем защитить интересы как заказчика, так и подрядчика, выполняющего работы.
Тараскин Иван Сергеевич (11 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора строительного подряда в формате doc, pdf, txt в Москве Специалист высокого класса, более 10 лет занимается договорной работой. Знает все подвоные камни, нюансы, риски. Профессионально составит договор любой сложности. тел. +7 (499) 110-12-83
Сергеев Александр Геннадиевич (10 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора строительного подряда в формате doc, pdf, txt в Москве Высоквалифицированный юрист, профессионально занимается составлением любых договоров. Проводит аудит договорной работы на предприятиях. Ведет договорную работу на аутсорсинге. тел. +7 (499) 110-36-45

договор строительного подряда

Образец договора строительного подряда в формате html (на страничке)

ДОГОВОР
строительного подряда

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» _________________________________, в лице _______________________, действующего на основании _______________________________________________________, и
«Подрядчик» _________________________________, в лице _______________________, действующего на основании _______________________________________________________, подписали данный договор строительного подряда на таких условиях.

1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными силами и с использованием своих материалов выполнить следующие строительные работы _____________________________________________________________________________________________________________________ (указать характер выполняемых работ, их объем, если он подлежит оценке).

2. Работы, предусмотренные в п. 1 данного договора, будут выполняться по адресу ___________
____________________________________________________________________________________.

3. Подрядчик подтверждает, что он имеет все необходимые лицензии и разрешения на выполнение строительных работ, прописанных в настоящем договоре.

4. Подрядчик гарантирует окончание выполнения работ в срок до «___»_____________ г.

5. Стоимость выполняемых работ составляет __________ рублей. Указанную сумму заказчик выплачивает Подрядчику в следующем порядке _________________________________________
___________________________________________________________________________________.

6. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется посредством оформления актов, которые подписываются двумя сторонами с периодичностью ____________________________.

7. За нарушение графика выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере __________________. За несоблюдение сроков осуществления расчетов Заказчик уплачивает в пользу Подрядчика штрафные санкции в сумме ______________________________.

8. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания и действует до «__»____________ 20_ г.

9. Данный договор составлен в двух экземплярах с равной юридической силой, по одному для каждой из сторон.

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Юридическая помощь в Москве

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» - это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:
  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» - это один из главных принципов нашей компании. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 (499) 110-12-83, +7 (499) 110-36-45

Наши преимущества

Мы профессионалы

Мы профессионалы

Работаем быстро и качественно

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

Приемлемая стоимость услуг

Нам доверяют

Нам доверяют

95% выигранных дел

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ,
РЯДОМ СО СТ.М. "АКАДЕМИЧЕСКАЯ".
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.225

ТЕЛ.: +7 (499) 110-12-83, +7 (499) 110-36-45
Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по
предварительной записи

"Социальные юристы" всегда готовы прийти к вам на помощь.

Прокрутить страницу наверх к началу юридической услуги: Скачать бесплатно образец договора строительного подряда в формате doc, pdf, txt - шаблон 2018