1. Образцы договоров 2018
  2. Образец договора подряда в формате doc, pdf, txt
Консультация юриста
БЕСПЛАТНО

Позвонить: +7 (499) 408-21-03

Образец договора подряда в формате doc, pdf, txt

Образец договора подряда – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора подряда являются Подрядчик и Заказчик.

Договора подряда сегодня широко распространены. Их предметом может быть строительство или реконструкция объектов, проведение ремонтных работ, либо изготовление определенных вещей. Заказчиками по соглашению о подряде могут выступать как предприятия, так и обычные граждане. Чтобы договор максимально отвечал интересам всех сторон, его написание лучше всего доверить юристу.
Тараскин Иван Сергеевич (14 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора подряда в формате doc, pdf, txt в Москве Опытный и профессиональный юрист. Один из самых лучших специалистов в этой области. Берется даже за самые сложные дела и находит точки для решения проблем в пользу клиента. Имеет богатую практику в решении подобных вопросов. тел. +7 (499) 408-21-03
Сергеев Александр Геннадиевич (14 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора подряда в формате doc, pdf, txt в Москве Опытный, профессиональный юрист, специализирующийся на решении проблем в этой области. Один из лучших в Москве и Московской области. Доводит дела клиентов до победного конца. тел. +7 (499) 408-21-03
Чужанов Кирилл Леонидович (более 10 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора подряда в формате doc, pdf, txt Профессиональный юрист с богатой практикой в решении подобных проблем. В совершенстве владеет информацией о законодательных базах, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. Сопровождает дела во всех судебных инстанциях. тел. +7 (499) 408-21-03

Договор подряда

Образец договора подряда в формате html (на страничке)

ДОГОВОР
подряда

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Подрядчик» ________________________, в лице ________________________, действующего на основании _______________________________, и
«Заказчик» ________________________, в лице ________________________, действующего на основании _______________________________, совместно подписали данный договор подряда на таких условиях.

1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется на платной основе выполнить следующие работы __________________________________________________________________ (прописываются вид работ или характеристики изготавливаемого имущества).

2. Работы, прописанные в п. 1 настоящего договора, Подрядчик будет выполнять из материалов ______________________________ (Заказчика, Подрядчика или обеих сторон).

3. Подрядчик обязуется качественно выполнить прописанные в настоящем договоре работы в срок до «__»________ 20_г.

4. Цена выполняемых работ составляет ________ рублей. Указанную сумму Заказчик уплачивает Подрядчику в таком порядке _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. Передача средств от Заказчика к Подрядчику подтверждается __________________ (пишется вид документа).

5. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, удостоверяется двухсторонним передаточным актом.

6. За несвоевременное выполнение работ, оговоренных данным договором, Подрядчик обязуется нести перед Заказчиком следующую ответственность _____________________________________
_________________________________________________________________________________.

7. За просрочку в осуществлении оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику штраф в размере __________________________________________________________________.

8. Договор подряда вступает в действие с момента подписания и сохраняет свою силу до «__»___________ 20_ г.

9. Данный договор оформлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.

Адреса, реквизиты, подписи Заказчика и Подрядчика

Юридическая помощь в Москве

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» - это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:
  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» - это один из главных принципов нашей компании. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 (499) 408-21-03, +7 (499) 408-46-03

Направления нашей деятельности
Наши преимущества

Мы профессионалы

Мы профессионалы

Работаем быстро и качественно

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

Приемлемая стоимость услуг

Нам доверяют

Нам доверяют

95% выигранных дел

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ,
РЯДОМ СО СТ.М. "АКАДЕМИЧЕСКАЯ".
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111

ТЕЛ.: +7 (499) 408-21-03, +7 (499) 408-46-03
Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по
предварительной записи

"Социальные юристы" всегда готовы прийти к вам на помощь.

Прокрутить страницу наверх к началу юридической услуги: Скачать бесплатно образец договора подряда в формате doc, pdf, txt - шаблон 2018