1. Образцы договоров 2018
  2. Образец договора на долевое участие в строительстве в формате doc, pdf, txt
Консультация юриста
БЕСПЛАТНО

Позвонить: +7 (499) 408-21-03

Образец договора на долевое участие в строительстве в формате doc, pdf, txt

Образец договора на долевое участие в строительстве – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора на долевое участие в строительстве являются Строительная организация и Жильцы.

Если человек хочет приобрести у застройщика квартиру в новом доме, то всегда заключается договор на долевое участие в возведении жилья. Многие строительные компании стараются прописать соглашение в свою пользу и вопреки интересам будущего собственника. Поэтому помощь юриста при составлении договора станет просто необходимой.
Тараскин Иван Сергеевич (14 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора на долевое участие в строительстве в формате doc, pdf, txt в Москве Опытный и профессиональный юрист. Один из самых лучших специалистов в этой области. Берется даже за самые сложные дела и находит точки для решения проблем в пользу клиента. Имеет богатую практику в решении подобных вопросов. тел. +7 (499) 408-21-03
Сергеев Александр Геннадиевич (14 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора на долевое участие в строительстве в формате doc, pdf, txt в Москве Опытный, профессиональный юрист, специализирующийся на решении проблем в этой области. Один из лучших в Москве и Московской области. Доводит дела клиентов до победного конца. тел. +7 (499) 408-21-03
Чужанов Кирилл Леонидович (более 10 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора на долевое участие в строительстве в формате doc, pdf, txt Профессиональный юрист с богатой практикой в решении подобных проблем. В совершенстве владеет информацией о законодательных базах, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. Сопровождает дела во всех судебных инстанциях. тел. +7 (499) 408-21-03

Договор на долевое участие в строительстве

Образец договора на долевое участие в строительстве в формате html (на страничке)

ДОГОВОР
на долевое участие в строительстве

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Строительная компания» ____________________________, в лице ___________________, действующего на основании ____________________________, и
«Жилец» _____________________________________________________, подписали настоящий договор о долевом участии в строительстве на следующих условиях.

1. Строительная компания обязуется построить и передать в собственность Жильца квартиру в доме, расположенному по строительному адресу: ______________________________.

2. Описание квартиры в соответствии с проектом:
Номер ___________________;
Этаж ____________________;
Количество комнат _________;
Общая площадь _____ кв. м., жилая площадь ______ кв.м.
Высота потолков _______ кв. м.
Планировка квартиры прилагается к настоящему договору.

3. Стоимость указанной в п. 2 данного договора квартиры составляет __________________ рублей. Указанную сумму Жилец вносит в пользу Строительной компании в таком порядке: ____________________________________________________________.

4. Строительная компания обязуется передать квартиру Жильцу по акту приема-передачи не позднее «___»______________ 20_г. Вместе с актом Жилец получает ключи от квартиры, а также следующие документы: __________________________________________________.

5. За нарушение сроков передачи квартиры Жильцу Строительная компания уплачивает в его пользу неустойку за каждый день просрочки. Размер санкций составляет 1/150 от ставки рефинансирования Центробанка РФ. Неустойка начисляется на стоимость квартиры, указанную в п. 3 данного договора.

6. Строительная компания устанавливает по квартире следующие гарантийные сроки: ____________________________________________________________________________.

7. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания и действует до «__»___________ 20_ г. Все изменения к данному договору вносятся в письменной форме путем составления дополнительного соглашения.

8. Договор составлен в трех экземплярах с одинаковой юридической силой: для Строительной компании, Жильца, отделения Росреестра

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

Юридическая помощь в Москве

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» - это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:
  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» - это один из главных принципов нашей компании. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 (499) 408-21-03, +7 (499) 408-46-03

Направления нашей деятельности
Наши преимущества

Мы профессионалы

Мы профессионалы

Работаем быстро и качественно

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

Приемлемая стоимость услуг

Нам доверяют

Нам доверяют

95% выигранных дел

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ,
РЯДОМ СО СТ.М. "АКАДЕМИЧЕСКАЯ".
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111

ТЕЛ.: +7 (499) 408-21-03, +7 (499) 408-46-03
Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по
предварительной записи

"Социальные юристы" всегда готовы прийти к вам на помощь.

Прокрутить страницу наверх к началу юридической услуги: Скачать бесплатно образец договора на долевое участие в строительстве в формате doc, pdf, txt - шаблон 2018