1. Образцы договоров 2018
  2. Образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt
Консультация юриста
БЕСПЛАТНО

Позвонить: +7 (499) 408-21-03

Образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt

Образец договора подряда на выполнение проектных работ – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора подряда на выполнение проектных работ являются Заказчик и Подрядчик.

Любая крупная стройка не может начаться без разработки и утверждения по установленной процедуре проектной документации на объект. Однако для того чтобы проект появился на свет, следует заключить соглашение на его разработку с организацией, имеющей необходимые разрешительные документы. В подобном договоре стоит прописать состав проектной документации, порядок ее подготовки и утверждения. Наилучшим образом выписать все необходимые условия можно с помощью юриста.
Тараскин Иван Сергеевич (14 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt в Москве Опытный и профессиональный юрист. Один из самых лучших специалистов в этой области. Берется даже за самые сложные дела и находит точки для решения проблем в пользу клиента. Имеет богатую практику в решении подобных вопросов. тел. +7 (499) 408-21-03
Сергеев Александр Геннадиевич (14 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt в Москве Опытный, профессиональный юрист, специализирующийся на решении проблем в этой области. Один из лучших в Москве и Московской области. Доводит дела клиентов до победного конца. тел. +7 (499) 408-21-03
Чужанов Кирилл Леонидович (более 10 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате doc, pdf, txt Профессиональный юрист с богатой практикой в решении подобных проблем. В совершенстве владеет информацией о законодательных базах, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. Сопровождает дела во всех судебных инстанциях. тел. +7 (499) 408-21-03

Договор подряда на выполнение проектных работ

Образец договора подряда на выполнение проектных работ в формате html (на страничке)

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение проектных работ

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» _____________________ в лице ________________________, действующего на основании _______________________________________, и
«Подрядчик» _____________________, входящий в СРО ______________ (название организации) в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________ и лицензии ________________, подписали этот договор на таких условиях:

1. Заказчик поручает Подрядчику за вознаграждение изготовить весь требуемый пакет проектной документации для возведения ________________________________ (наименование объекта, его адрес).

2. Заказчик для выполнения предусмотренных настоящим соглашением работ предоставляет Подрядчику не позднее «___»_________ 20_г. по акту такие исходные данные по будущему объекту: ___________________________________________________________.

3. В состав проектной документации, которую обязуется подготовить Подрядчик для Заказчика, входит: _____________________________________________________________________________.

4. Подрядчик обязуется завершить все предусмотренные данным договором работы в срок до «____»___________________________ 20_г. Передача Заказчику готовой проектной документации происходит на основании акта.

5. Стоимость проектных работ, предусмотренных в рамках данного договора, составляет ____________ рублей с учетом НДС. Ее заказчик оплачивает в следующем порядке: ________________________.

6. Указанная в п. 5 цена работ может быть скорректирована в случае изменений в исходных данных, предоставленных Заказчиком. В этом случае стороны оформляют отдельное дополнительное соглашение, в котором также оговариваются новые сроки выполнения работ и процедуру совершения расчетов.

7. Подрядчик обязуется оказывать Заказчику необходимое содействие в дальнейшем согласовании подготовленной проектной документации с государственными и местными органами власти.

8. Данный договор вступает в силу с момента подписания и сохраняет свое действие до «___»___________ 201_ г.

9. Договор составлен в двух идентичных экземплярах с одинаковой юридической силой: для Заказчика и Подрядчика.

Адреса, платежные реквизиты, подписи сторон

Юридическая помощь в Москве

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» - это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:
  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» - это один из главных принципов нашей компании. Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 (499) 408-21-03, +7 (499) 408-46-03

Направления нашей деятельности
Наши преимущества

Мы профессионалы

Мы профессионалы

Работаем быстро и качественно

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

Приемлемая стоимость услуг

Нам доверяют

Нам доверяют

95% выигранных дел

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ,
РЯДОМ СО СТ.М. "АКАДЕМИЧЕСКАЯ".
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111

ТЕЛ.: +7 (499) 408-21-03, +7 (499) 408-46-03
Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по
предварительной записи

"Социальные юристы" всегда готовы прийти к вам на помощь.

Прокрутить страницу наверх к началу юридической услуги: Скачать бесплатно образец договора подряда на выполнение проектных работ  в формате doc, pdf, txt - шаблон 2018